Garantie décennale obligatoire : fixation du modèle d’attestation d’assurance

Arrêté du 5 janvier 2016

Un arrêté du 5 janvier 2016 fixe le modèle d’attestation d’assurance de responsabilité décennale.

Un arrêté du 5 janvier 2016 fixe le modèle d’attestation d’assurance de responsabilité décennale (C. assur., art. A. 243-2 à A. 243-5). La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron, art. 95) a notablement renforcé l’information des maîtres d’ouvrage sur la garantie décennale obligatoire.

Les constructeurs devront systématiquement justifier avoir souscrit un contrat d’assurance les couvrant pour la responsabilité décennale, par la production d’une attestation d’assurance standardisée, conforme à un modèle-type défini par l’arrêté du 5 janvier 2016. Cette attestation d’assurance standardisée doit être jointe aux devis et factures des professionnels assurés ou annexée à l’acte qui transfère la propriété (ou la jouissance) du bien avant l’expiration du délai de dix ans (C. assur., art. L. 243-2 , al. 2).

Ces dispositions s’appliqueront aux attestations émises postérieurement au 1er juillet 2016 et visant des opérations de construction dont la date d’ouverture de chantier est elle-même postérieure au 1er juillet 2016.

Sommaire

Autres articles

some
Baux commerciaux : la demande de renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré vaut offre de prix du bail en renouvellement
Le bailleur ayant accepté la demande du locataire sollicitant le renouvellement aux clauses et conditions du précédent bail, la demande en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.
some
Covid-19 et non-paiement des loyers commerciaux pour la période d’avril et mai 2020
Si bailleur et preneur, en période de Covid-19, doivent, de bonne foi, se concerter sur la nécessité d’aménager les modalités d’exécution de leurs obligations respectives, les moyens du locataire – défaut dans l’obligation de délivrance du bailleur et...
some
Précisions nouvelles sur les prêts libellés en francs suisses et les clauses abusives
La CJUE considère que les clauses prévoyant l’allongement de la durée d’un contrat de prêt et l’augmentation du montant des mensualités sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
some
[VIDÉO] Etat du marché en période de crise sanitaire, par Patrick COLOMER
Patrick COLOMER, Expert judiciaire près de la Cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, intervient dans le cadre de contentieux locatifs et d’indemnités d’éviction.
some
Exploitation illicite : attention aux modifications apportées aux projets commerciaux en cours de réalisation !
Par un arrêt en date du 15 février 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille, saisie par l’Association En Toute Franchise, a censuré le refus d’un Préfet de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il détient en matière d’aménagement…
some
COVID-19 : Fermeture des commerces non essentiels et demande de restitution des loyers payés pendant la période de confinement
La 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris décide que le locataire n’est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande de restitution de loyers payés pendant la période de fermeture administrative de son commerce de vente d’objets d’art…